Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 19.06.2026

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Niscon Group, gevestigd te Hintham 42, 5246 AH Rosmalen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-NUMMER INVULLEN].

1. Toepasselijke voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Niscon Group en de opdrachtgever zijn de [NAAM STANDAARDVOORWAARDEN INVULLEN — bijv. “Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van Werk (AVA 2013)” of “UAV 2012”] van toepassing, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

⚠️ Actie vereist: vul hier de exacte naam en versie in van de standaardvoorwaarden die Niscon Group hanteert. De volledige tekst van deze voorwaarden dient te worden bijgevoegd, gelinkt (bijv. naar de website van de uitgevende brancheorganisatie) of op aanvraag kosteloos te worden toegezonden — dit is een wettelijke vereiste voor de toepasselijkheid ervan.

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden en is tevens [te downloaden via deze link / op te vragen via info@kinetovita.com].

Deze website-voorwaarden vullen de standaardvoorwaarden aan en hebben betrekking op het gebruik van de website en de wijze waarop Niscon Group offertes en opdrachten via de website behandelt. Bij tegenstrijdigheid tussen deze website-voorwaarden en de standaardvoorwaarden, prevaleren de standaardvoorwaarden voor zover het de uitvoering van het bouw- of renovatiewerk betreft.

2. Offertes

  • Alle offertes van Niscon Group zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Een offerte is geldig gedurende [AANTAL] dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
  • Offertes zijn gebaseerd op de op het moment van aanvraag beschikbare informatie. Wijzigingen in de situatie ter plaatse, meerwerk, of door de opdrachtgever gewenste aanpassingen kunnen leiden tot aanpassing van de prijs.
  • Aan op de website getoonde indicatieve prijzen (bijv. “vanaf €800/m²”) kunnen geen rechten worden ontleend; de definitieve prijs volgt altijd uit een schriftelijke offerte op basis van het concrete project.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van Niscon Group schriftelijk (waaronder per e-mail) heeft geaccepteerd, of zodra Niscon Group met instemming van de opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

4. Betaling

Betaling vindt plaats in termijnen, gekoppeld aan de voortgang van het project, conform de in de offerte vastgelegde betalingsplanning. Een gebruikelijke opbouw is:

  • Een eerste termijn bij aanvang van de werkzaamheden;
  • Eén of meerdere tussentijdse termijnen bij het bereiken van vastgestelde projectfases;
  • Een slottermijn bij oplevering van het werk.

De exacte termijnen en percentages worden per project vastgelegd in de offerte en/of overeenkomst. Bij niet-tijdige betaling van een termijn is Niscon Group gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

5. Uitvoering van de werkzaamheden

  • Niscon Group voert de overeengekomen werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, conform de eisen van goed vakmanschap.
  • Genoemde planningen en opleverdata zijn richtinggevend en geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  • Meerwerk (werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen) wordt vooraf met de opdrachtgever besproken en, indien akkoord, schriftelijk bevestigd en apart in rekening gebracht.

6. Garantie

De garantietermijn op uitgevoerd werk verschilt per project en type werkzaamheden, en wordt — voor zover niet reeds bepaald door de toepasselijke standaardvoorwaarden (zie artikel 1) — specifiek vastgelegd in de offerte of opleveringsdocumentatie van het betreffende project.

Garantie geldt niet voor schade ontstaan door normale slijtage, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, of werkzaamheden die door derden aan het opgeleverde werk zijn verricht.

7. Aansprakelijkheid

  • Niscon Group is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
  • Niscon Group is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst of schade door vertraging, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Niscon Group is volledig verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
  • Voor zover de toepasselijke standaardvoorwaarden (artikel 1) afwijkende of aanvullende aansprakelijkheidsbepalingen bevatten, gaan die bepalingen voor.

8. Annulering

Indien de opdrachtgever een reeds tot stand gekomen overeenkomst annuleert, is Niscon Group gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd het recht op vergoeding van eventuele verdere schade.

9. Gebruik van de website

  • De inhoud van kinetovita.com is met zorg samengesteld, maar Niscon Group kan niet garanderen dat alle informatie (waaronder indicatieve prijzen) te allen tijde volledig juist en actueel is.
  • Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming content, afbeeldingen of teksten van deze website over te nemen of te verveelvoudigen.

10. Klachten en geschillen

Klachten over de uitvoering van werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen [AANTAL] dagen na constatering, schriftelijk te worden gemeld bij Niscon Group via info@kinetovita.com.

Op alle overeenkomsten met Niscon Group is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zo mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet tot een oplossing leidt, is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Niscon Group is gevestigd bevoegd om van het geschil kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

11. Wijzigingen

Niscon Group behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is steeds van toepassing en raadpleegbaar op deze pagina.

12. Contact

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met:

Niscon Group Hintham 42, 5246 AH Rosmalen KVK: 98689517 E-mail: info@kinetovita.com Telefoon: +31 6 87900871